岩土工程师考点：违约责任主要内容

　　违约责任

　　1.岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探合同违约责任见建设工程勘察合同(一)(示范文本)第六条:

　　(1) 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　(2) 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察费用由勘察人承担。

　　(3) 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50% 以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　例题：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，()。

　　A.退还发包人已付定金;

　　B.不退还发包人已付定金;

　　C.退还发包人已付一半定金;

　　D.发包人和勘察人协商解决。

　　答案：B。

　　例题：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额()的勘察费;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额()的勘察费。

　　A.50%，100%;

　　B.实际，实际;

　　C.30%;80%;

　　D.100%，100%。

　　答案：A。

　　(4) 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　(5) 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　例题：发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费或由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费()。

　　A.1%;

　　B.0.1%;

　　C.0.5%;

　　D.0.2%

　　答案:B。

　　(6) 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　例题：合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，()。

　　A.发包人和勘察人协商已付定金事宜;

　　B.可以不退还定金;

　　C.双倍返还定金;

　　D.全数返还定金。

　　答案：C。

　　2.岩土工程设计、治理、监测合同违约责任见建设工程勘察合同(二)(示范文本)

　　第八条：

　　(1) 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

　　例题：由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应()。

　　A.向勘察人道歉;

　　B.向承包人支付停工费或返工费;

　　C.造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任;

　　D.造成质量、安全事故时，由发包人承担经济责任;

　　E.发包人和勘察人协商解决。

　　答案：BCD。

　　(2) 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金;已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

　　(3) 发包人不按时支付工程费(进度款)，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

　　例题：发包人不按时支付工程费(进度款)，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权()。

　　A.停工;B.工期顺延;C.要求发包人承担滞纳金;D.要求仲裁;E.起诉。

　　答案：ABC。

　　(4) 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　　(5) 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校岩土工程师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

2013年岩土工程师考试网络辅导招生简章

2013年岩土工程师考试报名时间汇总

2013年岩土工程师考试模拟试题集锦