2014年一建《项目管理》全真模拟试卷(1)

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)

　　1.建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过(　)使项目目标得以实现。

　　A.项目策划和项目组织

　　B.项目控制和项目协调

　　C.项目组织和项目控制

　　D.项目策划和项目控制

　　2.在项目管理的各项任务中，最重要的任务是(　)。

　　A.安全管理

　　B.合同管理

　　C.信息管理

　　D.目标控制

　　3.职能组织结构模式的特点是下级员工或工作部门(　)。

　　A.有多个指令源

　　B.只向一个上思负责

　　C.有唯一的指令源

　　D.有纵向和横向2个指令源

　　4.为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制(　)。

　　A.组织结构图

　　B.任务分工图

　　C.工作流程图

　　D.工作一览表

　　5.建设工程项目策划的最终目的是为了(　)。

　　A.分析和论证项目的投资目标

　　B.选择项目的融资方式

　　C.使项目建设的决策和实施增值

　　D.确定项目管理的组织形式

　　6.在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是(　)。

　　A.项目决策策划

　　B.制定纠偏措施

　　C.目标分解

　　D.收集实际数据

　　7.在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是(　)。

　　A.项目总监理工程师

　　B.施工企业项目经理

　　C.施工现场技术负责人

　　D.派驻施工现场的业主代表

　　8.施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工(　)前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

　　A.24h

　　B.48h

　　C.72h

　　D.5d

　　9.建设项目中的合同风险，属于(　)风险。

　　A.组织风险

　　B.经济与管理风险

　　C.工程环境风险

　　D.技术风险

　　10.按照《建设工程质量管理条例》的规定：未经总监理工程师签字，(　)

　　A.建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用

　　B.建筑设备不得在工程上安装

　　C.施工单位不得进行下一道工序的施工

　　D.建设单位不拨付工程款

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　11.建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应(　)。

　　A.体现效益中心的管理职能

　　B.确定施工成本管理目标

　　C.发挥现场生产成本控制中心的职能

　　D.达到责任成本目标

　　12.施工成本偏差分析可采用不同的表达方式，常用的有(　)。

　　A.横道图法、表格法和曲线法

　　B.网络图法、横道图法和表格法

　　C.比较法、因素分析法和差额计算法

　　D.网络图法、表格法和曲线法

　　13.项目准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过(　)的编制而形成的实施性施工成本计划。

　　A.施工结算

　　B.施工图预算

　　C.施工预算

　　D.施工图决算

　　14.合同分析的作用不包括(　)。

　　A.分析合同中的漏洞，解释有争议的内容

　　B.分析合同风险，制定风险对策

　　C.合同任务分解、落实

　　D.预测预防争端

　　15.某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完成工程计划施工成本45万元，已完成工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是(　)。

　　A.成本超支3万元，进度拖延5万元

　　B.成本超支3万元，进度拖延3万元

　　C.成本节约2万元，进度提前5万元

　　D.成本节约2万元，进度提前3万元

　　16.人工费上涨的影响因素不包括(　)。

　　A.社会平均工资增长

　　B.CPI下降

　　C.劳动力市场供不应求

　　D.政府推行高标准的福利政策

　　17.施工方施工进度控制的任务是(　)。

　　A.依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

　　B.控制整个项目实施阶段的进度

　　C.依据施工组织设计对施工进度的要求控制施工进度

　　D.依据施工总承包合同对施工进度的要求控制施工进度

　　18.某工程建设工程项目总进度目标论证的工作有：(1)项目的工作编码;(2)项目结构分析;(3)编制各层进度计划;(4)进度计划系统的结构分析;(5)编制总进度计划等。对上述五项工作而言，其正确的工作步骤是(　)。

　　A.(1)(2)(4)(3)(5)

　　B.(2)(3)(1)(5)(4)

　　C.(2)(4)(1)(5)(3)

　　D.(2)(4)(1)(3)(5)

　　19.当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择(　)的工作进行调整。

　　A.资源强度小或直接费用高

　　B.资源强度小或费用低

　　C.资源占用量大或直接费用高

　　D.资源占用量小或直接费用高

　　20.下列说法错误的是(　)。

　　A.自由时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

　　B.总时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间

　　C.双代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

　　D.单代号搭接网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　21.项目工作编码中的组合编码一般包括(　)项内容。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　22.为实现工程项目的进度目标，应充分重视(　)。

　　A.尽早确定总进度目标

　　B.健全项目管理的组织体系

　　C.工程质量目标的论证

　　D.大量采用计算机辅助进度计划

　　23.实现由建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准是建设工程项目(　)。

　　A.施工单位的控制目标

　　B.建设单位的控制目标

　　C.设计单位的控制目标

　　D.施工质量控制的总体目标

　　24.建设工程项目质量控制系统建立的原则不包括(　)。

　　A.分层次规划原则

　　B.质量责任制原则

　　C.总目标分解的原则

　　D.系统全面性原则

　　25.涉及结构安全的材料及施工内容，应有按照规定对材料及施工内容进行(　)检测资料。

　　A。见证

　　B.旁站

　　C.见证取样

　　D.检查

　　26.工程质量控制系统涉及的范围是(　)。

　　A.建筑企业质量责任主体

　　B.建设单位质量责任主体

　　C.所有的质量责任主体

　　D.监理单位质量责任主体

　　27.主控项目的验收必须从严要求，不允许有不符合要求的检验结果，主控项目的检查具有(　)。

　　A.指标性

　　B.否决权

　　C.验证权

　　D.普遍性

　　28.实际应用中，将累计频率0―80%的定为A类问题，即主要问题，进行重点管理;将累计频率80%―90%的定为8类问题，即次要问题，作为次重点管理;将其余累计频率90%―100%区间的定为C类问题，即一般问题，按照常规适当加强管理。以上方法称为(　)分类管理法。

　　A.分层

　　B.QC

　　C.ABC

　　D.综合

　　29.事中控制是指质量活动主体的(　)的控制方式。

　　A.自我控制和他人监控

　　B.自我控制和他人约束

　　C.自我约束和他人控制

　　D.自我约束和他人监控

　　30.决定建设工程项目质量目标的主要依据包括(　)。

　　A.施工方案

　　B.业主的需求

　　C.承包商的能力

　　D.政府部门的管理要求

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　31.质量管理原则中的(　)提出质量管理应采用过程网络的方法建立质量管理体系来实施系统管理。

　　A.基于网络的管理方法

　　B.过程方法

　　C.管理的系统方法

　　D.全员参加

　　32.因施工方对施工图纸的某些要求不甚明白，需要设计单位明确或确认的过程，称为(　)。

　　A.设计变更

　　B.设计联络

　　C.设计交底

　　D.技术核定

　　33.政府质量监督部门的第一次监督检查的主要内容为工程项目(　)及各施工方的质量保汪体系是否已经建立以及完善程度。

　　A.质量计划

　　B.质量控制系统

　　C.质量验收标准

　　D.规范执行情况

　　34。由于工地管理人员片面追求施工进度，降低施工质量标准，而造成的质量事故属于(　)。

　　A.指导责任事故

　　B.管理责任事故

　　C.操作责任事故

　　D.自然灾害事故

　　35.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001―2001)，组成部分中不包括(　)。

　　A.范围

　　B.定义

　　C.体系要求

　　D.引用标准

　　36.职业健康安全与环境管理体系中的作业文件除包括作业指导书和管理规定之外，还包括(　)。

　　A.管理程序文件、监测活动准则

　　B.监测活动准则、管理手册

　　C.监测活动准则、程序文件引用的表格

　　D.管理手册、程序文件

　　37.在环境管理体系中，对于管理评审的理解不正确的是(　)。

　　A.管理评审是组织最高管理者的职责

　　B.应按规定的时间间隔进行，评审过程要有记录，结果要形成文件

　　C.评审的对象是环境管理体系

　　D.管理评审的目的是判定环境管理体系是否满足符合性和有效性

　　38.在职业健康安全管理体系是一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是(　)。A.绩效测量和监视

　　B.应急准备和响应

　　C.记录和记录管理

　　D.风险评价和风险控制的策划

　　39.特种作业人员必须满足的条件不包括(　)。

　　A.年满18周岁

　　B.具有高中及以上文化程度

　　C.具备必要的安全技术知识

　　D.具备必要的安全技术技能

　　40.安全检查的主要内容有(　)

　　A.查计划、查实施、查隐患、查监控、查整改、查事故处理

　　B.查计划、查管理、查组织、查监控、查整改、查事故处理

　　C.查思想、查计划、查实施、查组织、查整改、查事故处理

　　D.查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查事故处理

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　41.某工地现场一台起重机在吊运物料时，钢丝绳突然断裂，导致现场1名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于(　)。

　　A.第一类危险源作用的结果

　　B.第二类危险源作用的结果

　　C.两类危险源共同作用的结果

　　D.不可抗力因素作用的结果

　　42.职业伤害事故的分类中，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于(　)。

　　A.起重伤害

　　B.机械伤害

　　C.车辆伤害

　　D.高处坠落

　　43.一次造成职工和居民100人及其以上的急性中毒事故属于(　)。

　　A.特大伤亡事故

　　B.急性中毒事故

　　C.重大伤亡事故

　　D.特别重大伤亡事故

　　44.(　)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

　　A.质量事故处理制度

　　B.质量事故统计报告制度

　　C.安全生产责任制度

　　D.安全生产监督制度

　　45.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定，特大安全事故发生后，按照国家有关规定组织调查组对事故进行调查。事故调查工作应当自事故发生之日起(　)日内完成，并由调查组提出调查报告。

　　A.15

　　B.30

　　C.45

　　D.60

　　46.不是建设工程环境保护要求的是(　)。

　　A.污染物排放量不得超过规定的排放标准

　　B.项目选址符合城市规划的总体要求

　　C.应满足项目所在区域环境质量功能区化的功能

　　D.避免产生干扰周围生活环境的噪声

　　47.招标人自行办理招标事宜，应具备以下(　)的能力。

　　A.编制预算和编制招标文件

　　B.编制工程量清单和编制招标文件

　　C.编制工程量清单和组织评标

　　D.编制招标文件和组织评标

　　48.对招标公告的要求，说法不正确的是(　)。

　　A.招标公告应当在国家指定的媒介上发表

　　B.招标公告应当载明招标人名称地址及招标项目的性质、数量、实施地点和时间

　　C.招标公告应当载明投标截止日期和获取招标文件的办法

　　D.拟发布的招标公告应由招标人或招标代理机构的招标负责人签名并加盖公章

　　49.投标人在研究招标文件的同时，需要展开详细的调查研究，不包括(　)。

　　A.市场宏观经济环境的调查

　　B.工程所在地区的环境调查

　　C.工程业主方的调查

　　D.工程监理公司的调查

　　50.合同谈判内容一般不包括(　)

　　A.技术要求、施工技术方案

　　B.价格调整条款

　　C.工程质量标准

　　D.违约奖金和工期提前奖金

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　51.关于工程师要求的暂停施工，说法不正确的是(　)。

　　A.应当以书面形式要求承包人暂停施工

　　B.提出暂停施工后48小时内应提出书面处理意见

　　C.承包人应无条件按照工程师要求暂停施工

　　D.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由工程师承担违约责任

　　52.关于项目总承包合同中发包人和承包人的叙述不正确的是(　)。

　　A.承包人进行并负责工程的设计

　　B.承包人应在业主确认设计文件后向业主免费提供若干套设计文件以备核查

　　C.承包人负责项目的审批、核准或备案手续

　　D.发包人有权发出暂停通知，给承包人造成费用增加时，由发包人承担

　　53.实行CM模式时，业主与CM单位的合同一般采用(　)。

　　A.固定单价合同

　　B.固定总价合同

　　C.变动总价合同

　　D.成本加酬金合同

　　54.以下关于各种担保的作用表述错误的是(　)。

　　A.预付款担保的作用在于保证承包人能按合同规定施工，偿还发包人已经支付的全部预付款

　　B.支付担保的作用是确保工程费用及时到位，一旦发包人违约，付款担保人将代为履约

　　C.履约担保的作用保证承包人能履行合同义务

　　D.投标担保的作用是确保合格者投标以及中标者将签约和提供发包人要求的履约担保和支付担保

　　55.建设工程合同分析的内容不包括(　)。

　　A.承包人的主要任务

　　B.施工工期

　　C.违约责任

　　D.明确成本目标和消耗标准

　　56.对于工程变更的责任分析与补偿要求，下列说法中不正确的是(　)。

　　A.因环境变化、不可抗力导致的设计修改，由业主承担责任，由此给承包人带来工期的延长和费用的增加应该向业主索赔

　　B.因承包人施工过程、施工方案出现错误导致的设计修改，应由承包人承担责任

　　C.无论是否会给业主带来好处，施工方案的变更需经业主书面同意

　　D.业主与承包人签订合同之前，可以要求承包人对施工方案做出补充或修改，以使施工方案更符合业主要求

　　57.下列对于反索赔的理解正确的是(　)。

　　A.一般是承包人发起的

　　B.一般是发包人发起的

　　C.一般后于索赔

　　D.可以与索赔互相抵消

　　58.在下列项目引起的索赔中不能索赔利润损失的是(　)。

　　A.工程范围的变更

　　B.业主设计变更引起的工期延误

　　C.文件有技术性错误

　　D.工程进度缓慢

　　59.材料费的索赔中除采购费外，还应包括(　)。

　　A.运输费、仓储费及合理的损耗费

　　B.包装费、运输费及仓储费

　　C.运输费、仓储费及二次搬运费

　　D.运输费、仓储费及人工费

　　60.关于对索赔报告的反驳或反击要点，下列说法中不正确的是(　)。

　　A.审查对方是否在索赔时限内及时提出索赔要求及报告

　　B.审查索赔事件是否真实发生

　　C.分析对方索赔要求是否与合同条款或有关法规一致

　　D.分析相关政策是否支持对方索赔要求

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　61.国际工程采用国际竞争性招标时，合同应该授予具有(　)的投标人。

　　A.报价最低

　　B.技术方案最优

　　C.工期最短

　　D.最低评标价

　　62.有关《EPC交钥匙项目合同条件》，下列说法中不正确的是(　)。

　　A.此合同条件下承包人要负责所有的设计、采购和建造工作

　　B.承包人在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目

　　C.合同采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整合同

　　D.由工程师管理合同和工程的具体实施

　　63.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(　)。

　　A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

　　B.仲裁机构可裁定变更该合同

　　C.仲裁机构可裁定撤销该合同

　　D.应移交法院判定变更该合同

　　64.FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发(　)，证明承包商完成全部施工义务。

　　A.解除缺陷责任证书

　　B.履约担保

　　C.工程移交证书

　　D.履约证书

　　65.明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为(　)天。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.30

　　66.下列各项中(　)不属于承包商的工期索赔范畴。

　　A.发包人未能按合同规定时间提供施工场地

　　B.由于施工管理的问题导致工程进度放慢

　　C.工程因不可抗力时间造成中断

　　D.工程师指定修改设计导致工程暂停

　　67.投资控制类信息是按(　)分类。

　　A.项目管理工作的对象

　　B.项目实施的工作过程

　　C.项目管理的工作任务

　　D.信息的内容属性

　　68.各项信息管理任务的工作流程不包括(.)。

　　A.信息管理手册编制和修订的工作流程

　　B.信息管理处理大量数据，收入大量数据，也即流入和流出过程

　　C.为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息运输和发布的工作流程

　　D.工程档案管理的工作流程

　　69.项目信息门户实施的条件包括(　)

　　A.硬件、用户、组织件、主持者

　　B.软件、用户、组织件、主持者

　　C.教育件、软件、硬件、用户

　　D.教育件、组织件、软件、硬件

　　70.建设物资的市场信息、项目融资的信息等属于(　)。

　　A.组织类信息

　　B.管理类信息

　　C.经济类信息

　　D.技术类信息

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)

　　71.以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有(　)

　　A.指令路径较短

　　B.指令源是唯一的

　　C.不能跨部门下达指令

　　D.只是用于大型工程项目

　　E.允许越级指挥

　　72.建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括(　)的比较。

　　A.工程概算与投资规划

　　B.工程预算与工程概算

　　C.工程合同价与工程概算

　　D.工程款支付与工程概算

　　E.工程决算与工程预算

　　73.有关项目采购模式的叙述中，正确的有(　)。

　　A.不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位

　　B.工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业

　　C.分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责

　　D.业主方委托一个施工单位作为施工总承包管理单位，就不能零委托其他施工单位作为分包单位进行施工

　　E.业主方不能委托多个施工单位进行施工

　　74.常用的建设工程项目施工成本计划可按(　)编制。

　　A.施工成本组成

　　B.人力资源需求

　　C.子项目组成

　　D.工程进度

　　E.材料种类

　　75.下列关于施工成本分析的方法中正确的是(　)。

　　A.会计核算主要是成本核算

　　B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算

　　C.统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映

　　D.会计核算具有连续性、系统性、综合性的特点

　　E.业务核算的范围比会计、统计核算要广

　　76.在工程网络计划中，关键线路是指(　)的线路。

　　A.单代号网络计划中相邻工作之间时间间隔全部为零

　　B.双代号网络计划中由关键节点组成

　　C.双代号时标网络计划中无波形线

　　D.双代号时标网络计划中无虚箭线

　　E.单代号搭接网络计划中相邻工作之间时距之和最大

　　77.建设工程项目进度控制的管理措施涉及(　)。

　　A.管理的方法

　　B.管理的范围

　　C.合同管理

　　D.承发包模式E.管理的思想

　　78.GB/T19000―2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度。”其中满足要求应包括(　)的需要和期望。

　　A.图纸中明确规定

　　B.组织管理

　　C.质量管理方面

　　D.行业规则

　　E.其他相关利益

　　79.建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系，它与项目的(　)等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织机构。

　　A.投资控制

　　B.规划定线

　　C.进度控制

　　D.职业健康安全与环境管理

　　E.安全控制

　　80.下列有关质量管理体系文件的阐述，正确的包括(　)。

　　A.所有企业程序文件的内容及详略有统一规定的形式

　　B.质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件

　　C.质量方针和质量目标是企业质量管理的方向和目标，也是企业质量经营理念的反映

　　D.质量记录具有可追溯性

　　E.质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　81.对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容有(　)。

　　A.控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性

　　B.控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性

　　C.控制材料设备的供货时间与运输方式

　　D.控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度

　　E.控制优先使用节能低碳的材料

　　82.下列关于工序施工质量控制的说法，正确的有(　)。

　　A.工序施工条件控制的手段主要有：检查、测试、跟踪监督等

　　B.工序施工效果控制属于事后质量控制

　　C.设计质量标准属于工序施工条件控制的依据

　　D.工序质量资料验收后即可进行下道工序

　　E.工序施工效果主要反映工序产品的质量特征和特性指标。

　　83.建设工程施工质量验收应符合下列要求(　)。

　　A.工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行

　　B.参加工程施工质量验收的各方人员，应该具有规定的资格

　　C.建设项目的施工，应符合工程勘察、设计文件的要求

　　D.建没项目的验收应按照政府主管部门的要求进行

　　E.单位工程施工质量应该符合相关验收规范的标准

　　84.对某项构件施工精度进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度以及垂直度等方面存在质量问题。经分析计算，上述方面的质量问题累计频率分别为41%、72%、89%和100%，则该模板的质量问题主要在(　)方面。

　　A.表面平整度

　　B.截面尺寸

　　C.平面水平度

　　D.垂直度

　　E.标高

　　85.施工起重机械使用登记制度具体内容包括(　)。

　　A.范围包括施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

　　B.施工起重机械验收合格之日起30日内，必须向有关部门登记

　　C.监管部门应当对登记的施工起重机械建立相关档案

　　D.登记标志应当置于操作室内

　　E.此制度能有效防止不合格机械和设施投入使用

　　86.风险控制的策划原则有(　)。

　　A.尽可能消除有不可接受风险的危险源

　　B.应考虑保护每个工作人员的措施

　　C.将技术管理与程序控制结合起来

　　D.尽可能使用个人防护用品

　　E.应有可行、有效的应急方案

　　87.符合现场文明施工的基本要求有(　)。

　　A.施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡

　　B.施工现场设置有关工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位等的标牌

　　C.按照施工总平面布置图设置各项临时设施

　　D.定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患

　　E.施工现场建材占用部分通道

　　88.大气污染物在空气中存在的状态通常为(　)。

　　A.气体状态

　　B.分子状态

　　C.蒸汽状态

　　D.粒子状态

　　E.颗粒状态

　　89.世界银行贷款项目中的工程招标方式主要包括(　)。

　　A.国际竞争性招标

　　B.国内竞争性招标

　　C.有限国内招标

　　D.询价采购

　　E.直接签订合同

　　90.关于招标文件与资格预审文件的出售，说法正确的是(　)。

　　A.招标人应当按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或预审文件

　　B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

　　C.对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以盈利为目的

　　D.招标人在售出招标文件或资格预审文件后可以终止招标

　　E.对于所附的设计文件，投标人也必须一起购买

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年一级建造师考试终于落下帷幕，2014年的奋斗已经开始。有志于报考2014年一级建造师的朋友们现在就要开始复习了，小编今天为大家带来一级建造师项目管理的全真模拟试卷，希望能给大家带来帮助。环球网校一级建造师频道与您一路同行，让我们一起来迎接新一轮的挑战吧！

　　91.根据《建设工程施工合同示范文本》规定，下列工作中属于承包人的义务的是(　)。

　　A.办理施工许可证及其他施工所需证件

　　B.负责对分包的管理，并对分包人的行为负责

　　C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交付工程

　　D.按时参加各种检查和验收

　　E.组织工程参与各方进行图纸会审

　　92.关于有关建设工程担保的描述中，不正确的是(　)。

　　A.投标担保在一定程度上可以起筛选投标人的作用

　　B.世行采购指南中规定投标保证金应当在投标有效期满后30天内一直有效

　　C.履约担保的有效期可以是从工程开工开始，保修期满之日终止

　　D.建筑行业通常倾向于采用无条件的银行履约保函

　　E.招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保

　　93.根据FIDIC施工合同条件，工程变更的内容可能包括以下几个方面(　)。

　　A.改变合同中所包括的任何工作的数量

　　B.改变任何工作的质量和性质

　　C.删减任何要交他人实施的工作

　　D.任何永久工程需要的任何附加工作、工程设备、材料或服务

　　E.改动工程的施工顺序或时间安排

　　94.索赔文件包括(　)

　　A.证据部分

　　B.论证部分

　　C.总述部分

　　D.索赔款项(或工期)计算部分E.摘要部分

　　95.根据建设工程施工合同示范文本，确定可以顺延工期的条件包括(　)。

　　A.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件

　　B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

　　C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

　　D.设计变更和工程量增加

　　E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

　　96.下列关于建设工程监理合同中关于监理人义务的有(　)。

　　A.合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容

　　B.应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作

　　C.委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数

　　D.不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料

　　E.委托人在责任期内如果失职，应当承担责任

　　97.下列关于项目信息编码的方法和说明，正确的是(　)。

　　A.项目投资编码就是概预算定额确定的分部分项工程的编码

　　B.项目成本项编码就是预算定额确定的分部分项工程的编码

　　C.项目成本项编码应综合考虑不同层次、不同尝试和不同用途的进度计划项的需要

　　D.合同编码应参考项目的合同结构和合同的分类

　　E.工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点、项目实施单位的需求而建立。98.项目信息门户主要的核心功能是(　)。

　　A.项目电子采购

　　B.项目各参与方的信息交流

　　C.项目文档管理

　　D.项目供应链管理

　　E.项目各参与方的共同工作

　　99.应用项目管理信息系统的主要意义是(　)。

　　A.实现项目管理数据的集中存储

　　B.有利于项目管理数据的检索和查询

　　C.确保项目管理数据处理的准确性

　　D.可方便地形成各种项目管理需要的报表

　　E.提高项目信息处理的效率

　　100.工程管理信息化的内涵包括(　)。

　　A.信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化后的又一个新的发展时期的重要标志

　　B.工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和利用

　　C.信息技术在工程管理中的开发和利用，包括在项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理和使用阶段的设施管理中开发和应用信息技术

　　D.工程管理化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目增值的目的

　　E.我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术的应用方面

　　新年备考

　　新的一年正式步入正轨啦，你的新年备考是不是已经开始了呢?环球网校一级建造师已经全面开课了哦!环球网校“真题全面解析”、“精选课件免费送”已经准备就绪，“1V1直播教室”也开始全面恢复直播上课。

　　点击进入：环球网校1V1免费直播课程专题

　　一级建造师全面开课,从现在起开始备考了,马上备考，才能“马上有证书”哦，还等什么?不想落后就马上开始学习吧! 进入选课中心领取免费精选课件!

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

　　2013年一级建造师真题答案解析专题

2014年报名时间丨考试时间丨2014年备考攻略

　　编辑寄语：

　　2013年