2016年一级建造师考试《工程法规》基础模拟题|一建题库

　　11.我国《担保法》规定的合同担保方式有(　　)。

　　A.留置

　　B.保留金

　　C.预付款

　　D.暂定金

　　参考答案：A

　　12.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自(　　)时设立。

　　A.抵押合同订立

　　B.抵押物登记

　　C.抵押物交付

　　D.抵押人作出表示

　　参考答案：B

　　13.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过(　　)。

　　A.6个月

　　B.12个月

　　C.24个月

　　D.36个月

　　参考答案：B

　　14.下列犯罪的主体属于一般主体的是(　　)。

　　A.重大责任事故罪

　　B.重大劳动安全事故罪

　　C.工程重大安全事故罪

　　D.受贿罪

　　参考答案：A

　　15.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位(　　)。

　　A.向发证机关报告后即可开工

　　B.应向发证机关申请施工许可证延期

　　C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

　　D.应当报发证机关重新核验施工许可证

　　参考答案：C

　　16.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是(　　)。

　　A.聘用单位被吊销营业执照的

　　B.已与聘用单位解除聘用合同关系的

　　C.年龄超过65周岁的

　　D.同时在两个以上单位执业的

　　参考答案：D

　　17.对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是(　　)。

　　A.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降，按新价执行

　　B.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降，按原价执行

　　C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行

　　D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

　　参考答案：D

　　18.如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则(　　)。

　　A.要约延期

　　B.要约中止

　　C.要约失效

　　D.要约效力待定

　　参考答案：C

　　19.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于(　　)。

　　A.承诺超期，该承诺无效

　　B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

　　C.承诺延误，该承诺无效

　　D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定

　　参考答案：D

　　20.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由(　　)承担。

　　A.施工单位

　　B.建设单位

　　C.产权单位

　　D.档案管理部门

　　参考答案：B

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　21.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是(　　)。

　　A.移交工程档案资料是建设单位的义务

　　B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

　　C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总’

　　D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

　　参考答案：C

　　22.根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当(　　)。

　　A.暂停招标

　　B.增加申请人

　　C.重新招标

　　D.直接发包

　　参考答案：C

　　23.因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由(　　)按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

　　A.建设行政主管机关

　　B.招标人或其委托的招标代理机构

　　C.原评标委员会

　　D.新组建的评标委员会

　　参考答案：C

　　24.根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是(　　)。

　　A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明

　　B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式

　　C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明

　　D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明

　　参考答案：A

　　25.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的(　　)分包给他人完成。

　　A.全部工作

　　B.主体工作

　　C.部分非关键性工作

　　D.肢解部分

　　参考答案：C

　　26.下列关于联合体投标的说法正确的是(　　)。

　　A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标

　　B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

　　C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效

　　D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效

　　参考答案：A

　　27.关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是(　　)。

　　A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人

　　B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人

　　C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知

　　D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人

　　参考答案：D

　　28.关于分包单位再分包，下列说法正确的是(　　)。

　　A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包

　　B.分包单位不得将其承包的工程再分包

　　C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件

　　D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

　　参考答案：B

　　29.施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是(　　)。

　　A.以他人名义投标，骗取中标的

　　B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的

　　C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的

　　D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的

　　参考答案：D

　　30.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于(　　)合同的相关规定处理。

　　A.行纪

　　B.技术服务

　　C.委托

　　D.居间

　　参考答案：C

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　31.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是(　　)。

　　A.可以采用口头形式订立

　　B.属于格式合同

　　C.适用技术合同的相关规定

　　D.勘察设计合同属于建设工程合同

　　参考答案：D

　　32.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应(　　)。

　　A.予以支持

　　B.不予支持

　　C.征求发包人意见

　　D.要求承包人提供证据

　　参考答案：B

　　33.根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关(　　)的条款仍具有法律效力

　　A.缔约过失责任

　　B违约责任

　　C.解决争议方式

　　D.质量保修范围

　　参考答案：C

　　34.下列不能行使合同撤销权的主体是(　　)。

　　A.订立合同时显失公平的获利方

　　B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方

　　C.乘人之危的受害方

　　D.重大误解的双方当事人

　　参考答案：B

　　35.根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在(　　)个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　参考答案：C

　　36.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的(　　)，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

　　A.1/5

　　B.1/4

　　C.1/3

　　D.1/2

　　参考答案：A

　　37.某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是(　　)。

　　A.双方应以书面形式订立合同

　　B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月

　　C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人

　　D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同

　　参考答案：B

　　38.某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过(　　)。

　　A.3个月

　　B.6个月

　　C.1年

　　D.2年

　　参考答案：C

　　39.《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的(　　)。

　　A.50%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　参考答案：C

　　40.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在(　　)小时内赶赴工地现场。

　　A.12

　　B.24

　　C.48

　　D.36

　　参考答案：B

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　41.特种作业人员的范围由(　　)确定。

　　A.国务院

　　B.国务院建设行政主管部门

　　C.国务院负责安全生产监督管理的部门

　　D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门

　　参考答案：D

　　42.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为(　　)。

　　A.群防群治制度

　　B.安全生产检查制度

　　C.安全生产责任制度

　　D.安全生产管理制度

　　参考答案：C

　　43.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起(　　)日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.15

　　参考答案:D

　　44.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，(　　)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

　　A.安全生产责任制度

　　B.群防群治制度

　　C.安全生产教育培训制度

　　D.安全责任追究制度

　　参考答案：A

　　45.关于安全生产许可证的说法，错误的是(　　)。

　　A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

　　B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

　　C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

　　D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

　　参考答案：A

　　46.施工项目负责人是指施工企业的(　　)。

　　A.总经理

　　B.总工程师

　　C.项目经理

　　D.董事长

　　参考答案：C

　　47.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在(　　)小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。

　　A.12

　　B.24

　　C.48

　　D.60

　　参考答案：C

　　48.起重机械应当报废的标准是(　　)。

　　A.大修后才能达到安全技术标准的

　　B.无安全技术档案的

　　C.无齐全有效的安全保护装置的

　　D.超过制造厂家规定的使用年限的

　　参考答案：D

　　49.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前(　　)个月。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　参考答案：C

　　50.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担(　　)个工程项目的管理工作。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　参考答案：A

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　51.《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业(　　)和总监理工程师签字后实施。

　　A.行政负责人

　　B.技术负责人

　　C.法定代表人

　　D.项目经理

　　参考答案：B

　　52.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于(　　)。

　　A.综合应急预案

　　B.专项应急预案

　　C.现场处置方案

　　D.施工组织方案

　　参考答案：B

　　53.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是(　　)。

　　A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

　　B.进入被检查单位施工现场进行检查

　　C.实施查封、扣押

　　D.作出行政处罚决定

　　参考答案：B

　　54.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是(　　)。

　　A.直接修改设计

　　B.要求设计单位修改

　　C.报告建设单位提出修改建议

　　D.报告工程建设行政主管部门要求修改

　　参考答案：C

　　55.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由(　　)承担。

　　A.业主

　　B.施工单位

　　C.监理单位

　　D.业主和监理单位共同

　　参考答案：B

　　56.根据《建设工程质量管理条例》的规定，(　　)在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

　　A.建设单位

　　B.施工单位

　　C.监理单位

　　D.政府工程质量监督机构

　　参考答案：A

　　57.某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处(　　)罚款。

　　A.10万元以上30万元以下

　　B.15万元以上30万元以下

　　C.20万元以上40万元以下

　　D.20万元以上50万元以下

　　参考答案：D

　　58.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是(　　)。

　　A.负责工程保修的施工单位

　　B.物业单位

　　C.装修单位

　　D.住户甲

　　参考答案：A

　　59.仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括(　　)。

　　A.独立性

　　B.公权性

　　C.保密性

　　D.自愿性

　　参考答案：B

　　60.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是(　　)。

　　A.被告公司注册资本

　　B.原告公司注册资本

　　C.争议标的金额

　　D.双方签订的合同额

　　参考答案：C

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　61.以下关于民事诉讼证据的正确表述是(　　)。

　　A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

　　B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

　　C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

　　D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

　　参考答案：C

　　62.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是(　　)。

　　A.2013年5月1日

　　B.2013年6月1日

　　C.2013年7月1日

　　D.2013年7月31日

　　参考答案：D

　　63.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后(　　)内提出。

　　A.三个月

　　B.六个月

　　C.一年

　　D.二年

　　参考答案：B

　　64.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当(　　)。

　　A.不予受理

　　B.依法受理

　　C.撤销裁决书

　　D.重新审理并作出判决

　　参考答案：A

　　65.关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是(　　)。

　　A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

　　B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭

　　C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

　　D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员

　　参考答案：C

　　66.以下情形中，不属于行政调解的是(　　)。

　　A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

　　B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

　　C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

　　D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

　　参考答案：D

　　67.下列事项中，可以不设行政许可的是(　　)。

　　A.建设工程规划

　　B.市场竞争机制能够有效调节的事项

　　C.一级建造师资格

　　D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

　　参考答案：B

　　68.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是(　　)。

　　A.强制执行的理由和依据

　　B.当事人的姓名或者名称地址

　　C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

　　D.行政机关的名称印章和日期

　　参考答案：C

　　69.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是(　　)。

　　A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

　　B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件

　　C.本辖区内重大复杂的案件

　　D.因不动产提起的行政诉讼案件

　　参考答案：D

　　70.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应(　　)。

　　A.判决驳回上诉，维持原判

　　B.裁定撤销原判，发回重审

　　C.依法改判

　　D.判决变更

　　参考答案：C

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　71.属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有(　　)。

　　A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查

　　B.对进场的安全设备是否合格进行检测

　　C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务

　　D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告

　　E.对施工招标活动提供咨询

　　参考答案：A、C、D

　　72.施工企业安全生产责任制的主要内容包括(　　)。

　　A.施工企业主要负责人的职责

　　B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责

　　C.建设工程项目安全生产领导小组的职责

　　D.专职安全生产管理人员的配备要求

　　E.政府行政人员工程安全生产检查责任制

　　参考答案：A、B、C、D

　　73.申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括(　　)。

　　A.建立健全安全生产责任制

　　B.建设资金已落实

　　C.有满足施工需要的施工图纸

　　D.主要负责人经考核合格

　　E.参加意外伤害保险

　　参考答案：A、D

　　74.工程监理单位的安全责任有(　　)。

　　A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

　　B.审查专项施工方案

　　C.对施工安全事故隐患进行处理

　　D.及时报告安全生产事故

　　E.组织抢救生产安全事故

　　参考答案：B、C、D

　　75.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有(　　)。

　　A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作

　　B.应加强对重点部位，关键环节的控制

　　C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查

　　D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

　　E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假参考答案：B、C、E

　　76.在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有(　　)。

　　A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结

　　B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图

　　C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育

　　D.组织灭火和应急疏散演练

　　E.建筑技术操作工人的职业教育

　　参考答案：B、D

　　77.当事人对法院管辖权有异议的，应当在(　　)期间内提出。

　　A.第一次开庭时

　　B.法庭辩论终结前

　　C.提交答辩状期间

　　D.被告收到起诉状副本之日起15日内

　　E.第一审判决作出前

　　参考答案：C、D

　　78.按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括(　　)。

　　A.单位工程竣工结算

　　B.单项工程竣工结算

　　C.群体工程竣工结算

　　D.年度工程竣工结算

　　E.建设项目竣工总结算

　　参考答案：A、B、E

　　79.下列属于工程质量保修书必须明确的内容是(　　)。

　　A.保修范围

　　B.保修人员

　　C.保修期限

　　D.保修责任

　　E.保修金比例

　　参考答案：A、C、D

　　80.下列关于招标基本程序的说法正确的有(　　)。

　　A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准

　　B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构

　　C.招标项目应当设定标底，标底必须保密

　　D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查

　　E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

　　参考答案：A、E

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　81.下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有(　　)。

　　A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果

　　B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章

　　C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限

　　D.投标文件附有招标人不能接受的条件

　　E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵

　　参考答案：B、C、D、E

　　82.下列关于联合体投标的说法正确的有(　　)。

　　A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

　　B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

　　C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级

　　D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

　　E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

　　参考答案：A、D、E

　　83.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行(　　)。

　　A.补充

　　B.修改

　　C.澄清

　　D.撤回

　　E.撤销

　　参考答案：A、B、D

　　84.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有(　　)。

　　A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位

　　B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位

　　C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位

　　D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位

　　E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位

　　参考答案：A、D、E

　　85.下列行为属于工程安全不良行为的有(　　)。

　　A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡

　　B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明

　　C.转让安全生产许可证的

　　D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材

　　E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

　　参考答案：B、C、D、E

　　86.根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是(　　)。

　　A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的

　　B.对方延迟履行合同，经催告后履行的

　　C.有违约行为致使不能实现合同目的

　　D.发生不可抗力导致合同无法履行

　　E.对方不适当履行合同

　　参考答案：A、C、D

　　87.违约责任的形式有(　　)。

　　A.继续履行

　　B.采取补救措施

　　C.赔偿损失

　　D.支付定金

　　E.没收财产或抵押物

　　参考答案：A、B、C

　　88.根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是(　　)。

　　A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

　　B.企业必须定期为未成年人进行健康检查

　　C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动

　　D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

　　E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

　　参考答案：B、D、E

　　89.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是(　　)。

　　A.丙的保证方式为一般保证

　　B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

　　C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

　　D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

　　E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任

　　参考答案：C、E

　　90.法律规定可以质押的权利是(　　)。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.提单

　　D.所有基金份额、股权

　　E.依法可以转让的专利权

　　参考答案：A、B、C、E

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　91.下列属于行政法规文件的是(　　)。

　　A.《招标投标法实施条例》

　　B.《建设工程质量管理条例》

　　C.《市政公用设施防灾管理规定》

　　D.《建筑法》

　　E.《建设工程安全生产管理条例》

　　参考答案：A、B、E

　　92.下列关于地役权的说法中，正确的是(　　)。

　　A.地役权属于不动产用益物权

　　B.地役权依登记设立

　　C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权

　　D.地役权不可以单独转让

　　E.设立地役权应当签订地役合同

　　参考答案：A、D、E

　　93.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是(　　)。

　　A.所有人

　　B.管理人

　　C.监理人

　　D.使用人

　　E.政府

　　参考答案：A、B、D

　　94.属于承担民事责任的方式的是(　　)。

　　A.警告

　　B.支付违约金

　　C.解除合同

　　D.提供抵押物

　　E.赔礼道歉

　　参考答案：B、E

　　95.不需要办理施工许可证的建设工程有(　　)。

　　A工程投资额在30万元以下的建筑工程

　　B建筑面积在300平方米以下的建筑工程

　　C.农民自建低层住宅的建筑活动

　　D.企业自建低层住宅的建筑活动

　　E.军用房屋建筑工程

　　参考答案：A、B、C、E

　　96.首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有(　　)。

　　A.企业法人营业执照原件

　　B.企业章程

　　C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档

　　D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证

　　E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书

　　参考答案：B、C、D、E

　　97.我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是(　　)。

　　A.宣告失踪或者宣告死亡案件

　　B.确认调解协议案件

　　C.实现担保物权案件

　　D.不动产所有权确认案件

　　E.选民资格案件

　　参考答案：A、B、C、E

　　98.行政强制措施的种类包括(　　)。

　　A.冻结存款汇款

　　B.强制解除合同

　　C.查封场所设施或者财物

　　D.限制公民人身自由

　　E.扣押财物

　　参考答案：A、C、D、E

　　99.不得抵押的财产包括(　　)。

　　A.集体土地所有权

　　B.社会团体的教育设施

　　C.有争议的财产

　　D.被查封、扣押、监管的财产

　　E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权

　　参考答案：A、B、C、D

　　100.人民法院经审理，认为具体行政行为有下列(　　)情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。

　　A.主要证据不足的

　　B.适用法律法规错误的

　　C.行政处罚显失公正的

　　D.被告不履行或者拖延履行法定职责的

　　E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的

　　参考答案：A、B

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：