2018年监理工程师《合同管理》试题专练(4)

　　1.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。

　　A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

　　B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

　　C.经乙签字的全部有效

　　D.需委托造价管理部门确定

　　答案：B

　　解析：P8 根据题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：(1)没有代理权而为代理行为;(2)超越代理权限为代理行为;(3)代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后.将无权代理行为转化为合法的代理行为。

　　2.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

　　A.中标通知书

　　B.投标书

　　C.施工合同专用条款

　　D.规范

　　答案：A

　　解析：P110 在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件：(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。

　　3.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。

　　A.公路管理部门

　　B.承包人

　　C.发包人

　　D.承包人与发包人共同

　　答案：C

　　解析：P111 通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。

　　4.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由( )承担。

　　A.发包人

　　B.工程师

　　C.承包人

　　D.发包人与承包人共同

　　答案：C

　　解析：P113 对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。

　　5.施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

　　A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

　　B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

　　C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

　　D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

　　答案：A

　　解析：P116 在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。

　　6.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。

　　A.向发包人索赔

　　B.向乙施工单位索赔

　　C.向监理单位索赔

　　D.自行承担

　　答案：A

　　解析：P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。

　　7.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

　　A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

　　B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

　　C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

　　D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

　　答案：B

　　解析：P118 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　8.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　答案：

　　解析：P124 洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;(选项A、B)(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责;(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;(选项C)(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;(选项D)(6)延误的工期相应顺延。因此本题选择C。

　　9.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。

　　A.发包人办理申报手续并承担费用

　　B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

　　C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

　　D.承包人办理申报手续并承担费用

　　答案：D

　　解析：P117 在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

　　10.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。

　　A.需经工程师认可，费用由承包人承担

　　B.需经工程师认可，费用由发包人承担

　　C.不需工程师认可，费用由承包人承担

　　D.不需工程师认可，费用由发包人承担

　　答案：B

　　解析：P125 对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　11.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为( )。

　　A.3月1日

　　B.3月15日

　　C.3月18日

　　D.3月20日

　　答案：A

　　解析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

　　12.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

　　A.10万元

　　B.20万元

　　C.30万元

　　D.50万元

　　答案：B

　　解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。

　　13.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

　　A.开标

　　B.发出中标函

　　C.提交履约保证

　　D.开工

　　答案：C

　　解析：P145 FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。

　　14.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。

　　A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

　　B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

　　C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

　　D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

　　答案：D

　　解析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

　　15.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。

　　A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

　　B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

　　C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

　　D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

　　答案：B

　　解析：P151 FIDIC的《施工合同条件》中规定：(1)在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议;(2)裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益;(3)不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务;(4)合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。

　　16.按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。

　　A.以履约保函金额为限

　　B.以中标的合同金额为限

　　C.为业主的全部损失

　　D.包括业主的全部损失加违约金

　　答案：B

　　解析：P153 按照FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。

　　17.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度

　　答案：A

　　解析：P156 FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

　　18.在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。

　　A.工程维修

　　B.清理施工现场

　　C.报送竣工报表

　　D.财务结算

　　答案：D

　　解析：P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。

　　19.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。

　　A.索赔事件发生的原因和证据资料

　　B.索赔的依据

　　C.索赔意向通知

　　D.索赔报告

　　答案：C

　　解析：P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

　　20.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力( )。

　　A.是终局的，对发包人具有强制约束力

　　B.不是终局的，但对发包人具有强制约束力

　　C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

　　D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

　　答案：D

　　解析：P183 工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)

　　21.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。

　　A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

　　B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

　　C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

　　D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

　　E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

　　答案：ACDE

　　解析：P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授予代理权的形式可以用书面形式.也可以是口头形式。选项B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理。

　　22.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　答案：ABD

　　解析：P12-13 在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有三种，即;施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。

　　23.下列关于格式条款的表述中错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

　　C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　D.若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

　　答案：BCE

　　解析：P30 格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定.并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。(选项A错误)

　　提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求.对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。(选项C正确)

　　对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。(选项D错误、选项E正确)

　　在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。(选项B正确)

　　24.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格( )。

　　A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行

　　B.遇价格上涨时，按原价格执行

　　C.遇价格上涨时，按新价格执行

　　D.遇价格下降时，按新价格执行

　　E.遇价格下降时，按原价格执行

　　答案：BD

　　解析：P38 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能是执行政府定价或政府指导价。本题为执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。乙公司逾期交货属于逾期交付标的物的情况，遇价格上涨时按照原价格执行;遇价格下降时，按新价格执行。总之，是按照不利于违约方的价格执行。

　　25.甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有( )。

　　A.拒收货物

　　B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

　　C.不接收货物并要求对方承担违约责任

　　D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

　　E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责

　　答案：ABDE

　　解析：P135 本题的情况属于供货方提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。

　　26.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。

　　A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司

　　B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

　　D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

　　答案：BDE

　　解析：P41 本题属于合同转让中的债务承担情形。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。(选项C错误)法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。(选项B正确)债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。(选项D正确)合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。(选项A错误、选项E正确)

　　27.根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。

　　A.严格责任原则

　　B.惩罚性原则

　　C.过错推定源原则

　　D.公平责任原则

　　E.补偿性原则

　　答案：BE

　　解析：P45 《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，《合同法》规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

　　28.招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。

　　A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

　　B.选择招标方式

　　C.发布招标公告

　　D.编制招标有关文件

　　E.资格预审

　　答案：ABD

　　解析：P56 招标准备阶段的工作由招标人单独完成，主要包括三个方面：选择招标方式;办理招标备案(包括向建设行政主管部门办理申请招标手续);编制招标有关文件。发布招标公告与资格预审属于招标阶段的主要工作。

　　29.某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。

　　A.要求撤回投标文件

　　B.要求赔偿损失

　　C.拒签延长投标保函有效期

　　D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

　　E.要求退还投标保证金

　　答案：ACE

　　解析：招标投标法规定，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标;其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费;其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

　　30.在招标程序中，( )等将作为未来合同文件的组成部分。

　　A.招标文件

　　B.中标人的投标文件

　　C.中标函

　　D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

　　E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

　　答案：BC

　　解析：P109-110 合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。选项A不正确。

　　P60 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。故选项D、E均不正确。