当前位置: 首页 > 监理工程师 > 监理工程师模拟试题 > 2019年监理工程师《投资控制》章节习题:第五章

2019年监理工程师《投资控制》章节习题:第五章

更新时间:2019-04-26 14:01:46 来源:环球网校 浏览243收藏72

监理工程师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2019年监理工程师考试日期日益临近,到了备考冲刺阶段就需要大家通过做题来查漏补缺。为此环球网校小编特整理了2019年监理工程师《投资控制》章节习题:第五章,希望大家能认真做题,顺利通过考试。

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

第五章 建设工程施工阶段的投资控制

一、单项选择题

1、编制按时间进度的资金使用计划,通常可以利用控制项目进度的( )进一步扩充而得。

A、投资总概算

B、网络图

C、施工组织设计

D、横道图

2、在工程计量的依据中,下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是( )。

A、工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据

B、工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法

C、工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围

D、工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法,其余的均由工程师确定

3、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题,在工程计量时可以采用( )。

A、估价法

B、分解计量法

C、均摊法

D、图纸法

4、2013年3月,实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3,相关成本要素中,水泥的价格指数上升了20%,水泥的费用占合同调值部分的40%,其它成本要素的价格均未发生变化。2013年3月应调整的合同价的差额为( )万元。

A、84

B、126

C、1584

D、1626

5、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元,调值公式中的固定系数为0.2,相关成本要素除钢材价格指数上升了10%外,都未发生变化,钢材费占合同调值部分的50%。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为( )万元。

A、208

B、210

C、216

D、220

6、不可抗力解除后复工的,如不能按期竣工,发包人要求赶工的,赶工费用应由( )承担。

A、发包人和承包人均摊

B、监理人

C、承包人

D、发包人

7、某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为50000m3,合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3,并且当实际工程量超过估计工程量15%时,应调整单价,单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为65000m3,则该项工程结算款为( )万元。

A、3575

B、3825

C、3737.5

D、3862.5

8、某项目,合同履行过程中,由于法规变更,导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中,正确的是( )。

A、业主应给予承包商补偿

B、业主不给予承包商补偿

C、竣工结算时,承包商与业主协商是否补偿

D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿

9、在FIDIC施工合同下,发包人未能提供现场,则承包商有权索赔( )。

A、费用,但不包括工期

B、工期、费用,但不包括利润

C、工期,但不包括费用

D、工期、费用和利润

10、下列不属于业主向承包商索赔的是( )。

A、对超额利润的索赔

B、承包商不履行的保险费用索赔

C、业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔

D、发包人不正当地中止工程而引起的索赔

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

11、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工,该窝工费应按照( )计算。

A、台班费

B、台班折旧费

C、实际租金

D、设备使用费

12、索赔费用的计算中,承包人在投标报价时为竞争而压低报价,中标后通过索赔可以得到补偿的计算方法是( )。

A、实际费用法

B、修正的总费用法

C、单价法

D、总费用法

13、在青藏铁路施工过程中发现文物、古迹,为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱,则承包商有权索赔( )。

A、费用,但不包括工期和利润

B、费用和利润,但不包括工期

C、费用和工期,但不包括利润

D、费用、工期和利润

14、2011年年底,某工程由于异常恶劣气候影响,导致承包商工期延长,则承包商有权索赔( )。

A、费用,但不包括工期

B、工期、费用,但不包括利润

C、工期,但不包括费用

D、工期、费用和利润

15、承包商计算索赔费用常用的方法是( )。

A、总费用法

B、修正的总费用法

C、单价法

D、实际费用法

16、发包人应在收到承包人进度款支付申请后的( )天内,根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书。

A、7

B、14

C、28

D、30

17、下列关于竣工结算的说法中,错误的是( )。

A、发包人应在收到承包人提交的结算文件后的28天内核对

B、发包人委托工程咨询人核对竣工结算的,工程造价咨询人应在14天内核对完毕

C、竣工结算审查的时候,所有隐蔽工程均需进行验收,2人以上签证

D、结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行

18、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式开工前预先支付给承包人的( )。

A、材料购置费

B、垫付资金

C、工程款

D、定金

19、发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后( )内予以核实,向承包商签发竣工结算支付证书。

A、7

B、14

C、15

D、28

20、在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为已完工作预算投资与( )的差异。

A、已完工作实际投资

B、计划工程实际投资

C、未完工程计划投资

D、计划工作预算投资

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

21、某项目计划工作预算投资为50万元,已完工作实际投资为65万元,已完工作预算投资60万元,则投资偏差为( )万元。

A、15

B、5

C、-5

D、10

22、某钢筋混凝土结构工程分项,某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3,该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数(CPI)为( )。

A、0.97

B、1.03

C、1.06

D、0.94

23、投资偏差的原因有多方面的,下列属于业主原因的是( )。

A、设备涨价

B、设计保守

C、自然因素

D、投资规划不当

24、按照承包商提供的凭据进行计量支付属于( )。

A、估价法

B、分解计量法

C、均摊法

D、凭据法

25、在FIDIC施工合同下,发包人终止合同,承包商有权索赔( )。

A、费用,利润但不包括工期

B、工期、费用,但不包括利润

C、工期,但不包括费用

D、工期、费用和利润

26、采取纠偏措施中,纠偏的主要对象是( )造成的偏差。

A、客观原因

B、物价上涨

C、施工原因

D、业主原因

E、设计原因

27、某工程在施工过程中,因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元,施工机具损失6万元,施工人员窝工费2万元,工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请,并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为( )万元。(2014年真题)

A、20

B、22

C、24

D、32

28、根据《建设工程工程量清单计价规范》。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时,施工期间材料单价涨幅以( )为基础,超过合同约定的风险幅度值的,其超过部分按实调整。(2014年真题)

A、投标报价

B、招标控制价

C、基准单价

D、实际单价

29、某分项工程合同价为6万元,采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%,可调值部分由A、B、C三项成本要素构成,分别占可调值部分的20%、40%、40%,基准日期价格指数均为100,结算依据的价格指数分别为110、95、103,则结算的价款为( )万元。(2014年真题)

A、4.83

B、6.05

C、6.63

D、6.90

30、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/ m3。投标报价单价为360元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》。该分项工程的结算款为( )元。(2014年真题)

A、420000

B、429000

C、431250

D、432000

31、某工程原定2013年9月20日竣工,因承包人原因,致使工程延制2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元,工程合同价款应( )。(2014年真题)

A、调增60万元

B、调增90万元

C、调增120万元

D、不予调整

32、根据《建设工程施工合同(示范成本)》(GF-2013-0201),监理人应在收到承包人提交的工程量报告后( )天内,完成对工程量报表的审核并发送发包人。(2014年真题)

A、7

B、14

C、21

D、28

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

二、多项选择题

1、在竣工结算审查的内容中,一般包括( )。

A、检查材料验收记录

B、按图核实工程量

C、检查隐蔽工程验收记录

D、落实设计变更签证

E、核对合同条款

2、根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以划分为( )等类型。

A、按子项目分解

B、按投资构成分解

C、按时间分解

D、按净现值分解

E、按终值分解

3、工程计量的依据一般有( )。

A、质量合格证书

B、工程量清单前言

C、工程量清单技术规范

D、设计图纸

E、施工合同

4、工程师一般只对以下( )方面的工程项目进行计量。

A、组织措施费项目

B、工程量清单中的全部项目

C、合同文件中规定的项目

D、工程变更项目

E、技术措施费项目

5、根据《计价规范》的有关规定,下列合同价款调整的因素中,属于工程变更类的包括( )。

A、法律法规变化

B、项目特征不符

C、暂估价

D、工程量偏差

E、计日工

6、采用计日工计价的任何一项变更工作,在该项变更的实施过程中,承包人应按合同约定提交( )。

A、工作名称

B、投入该工作所有人员的工种

C、投入该工作管理人员的工资证明

D、投入该工作的设备型号

E、投入该工作的材料名称

7、根据《计价规范》的规定,利用造价信息差额法调整合同价款时,以下说法中错误的有( )。

A、承包人采购材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格按照造价信息差额法计算调整材料费、工程设备费

B、因承包人原因导致工期延误的,所有的材料、工程设备单价采用计划进度日期与实际进度日期两者的价格较低者

C、人工单价发生变化时,执行工程造价管理机构发布的人工成本文件

D、投标报价中的材料单价低于基准单价,施工期间材料单价涨幅以投标单价为基础超过合同约定的风险幅度值,其超过部分按实调整

E、发包人在收到承包人报送的拟采购数量和新材料单价确认资料后,3个工作日不予答复的视为已经认可。

8、根据《计价规范》规定,因不可抗力导致的以下损失,应由发包人承担的有( )。

A、运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害

B、承包方人员伤亡

C、承包方的施工机械设备损坏及停工损失

D、工程所需清理、修复费用

E、不可抗力解除后,不能按期竣工,发包人要求赶工的费用

9、在工程项目的实施过程中,承包人提出工程变更的情形有( )。

A、图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷无法施工

B、图纸不便施工,变更后更经济、方便

C、采用新型的施工机械的工程

D、采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要

E、承包人考虑自身利益,为费用索赔提供工程变更

10、下列关于我国现行工程变更价款的确定,说法正确的有( )。

A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价

B、工程变更价款需经造价工程师确定后执行

C、已标价工程量清单中没有适用,但有类似于变更工程项目的,可在合同范围内参照类似项目的单价

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的,由承包人提出的单价,报发包人确认后调整

E、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息缺价的,由承包人提出单价,报发包人确认后调整

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

11、承包人提出工期索赔,通常的原因有( )。

A、法律变化引起的价格调整

B、不利的自然条件

C、发包人违约

D、业主风险

E、不可抗力

12、FIDIC合同条件下,承包人可以索赔工期、费用和利润的有( )。

A、法规改变

B、工程师的指示

C、因工程师数据错误,放线错误

D、发包人未能提供现场

E、暂停施工

13、FIDIC合同条件下,承包人只能索赔费用和利润的有( )。

A、发包人终止合同

B、工程师的指示

C、工程师指令承包人调查

D、发包人未能提供现场

E、暂停施工

14、下列不属于发包人对承包人索赔内容的有( )。

A、不可抗力索赔

B、工期延误索赔

C、对超额利润的索赔

D、质量不满足合同要求索赔

E、法律、货币及汇率变化引起的索赔

15、施工合同中的误期损害赔偿,通常是由发包人在招标文件中确定的,发包人在确定误期赔偿费的标准时,一般应考虑( )。

A、发包人盈利损失

B、由于工程拖期而引起的贷款利息增加

C、工程拖期带来的附加监理费

D、由于工程拖期不能使用,继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费

E、承包人不履行的保险费用的索赔

16、承包人不可以索赔的分部分项工程量清单费用中的人工费,包括( )。

A、特殊恶劣气候导致的人员窝工费

B、法定增长的人工费

C、施工组织原因导致的人员窝工费

D、由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用

E、完成额外工作增加的人工费

17、在工程施工中,索赔费用的计算方法有( )。

A、实际费用法

B、总费用法

C、修正的总费用法

D、扩大单价法

E、综合单价法

18、下列属于现场签证的范围的是( )。

A、适用于施工合同范围以外零星工程的确认

B、在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量

C、非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失

D、确认修改施工方案引起的工程量或费用增减

E、施工中承包人原因导致的工程量或费用增减

19、根据《计价规范》规定,承包人应在每个计量周期到期后的7天内,向发包人提交工程进度款支付申请,并应包括( )内容。

A、累计已完的合同价款

B、本周期合计完成的合同金额

C、累计已实际支付的合同价款

D、恶劣气候造成的窝工损失费

E、本周期合计应扣减的金额

20、工程竣工结算应根据( )编制和复核。

A、招标文件

B、工程合同

C、投标文件

D、质量保证书

E、建设工程设计文件及相关资料

21、工程竣工结算的计价原则中,不符合其他项目费的计价规定的有( )。

A、计日工应按发包人实际签证确认的事项计算

B、暂估价应按计价规范相关规定计算

C、索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算

D、暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归承包人

E、现场签证应根据工程量清单的规定计算

22、下列投资偏差的原因属于业主原因的是( )。

A、材料代用

B、组织不落实

C、协调不佳

D、未及时提供场地

E、增加内容

23、下列属于按照子项目分解得到的资金使用计划表的内容的是( )。

A、工程分项编码

B、工程内容

C、工程数量

D、工程专业编码

E、计量单位

答案部分见下一页

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

一、单项选择题

1、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是按时间进度的资金使用计划。编制按时间进度的资金使用计划,通常可以利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。参见教材P112。

【该题针对“资金使用计划的编制”知识点进行考核】

2、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是工程计量的依据。工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。因为工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法,同时还规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。参见教材P114。

【该题针对“工程计量的依据”知识点进行考核】

3、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是工程计量方法。这包括:(1)均摊法,对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量,例如,为监理工程师提供的宿舍、保养测量设备、保养气象记录设备、维护工地清洁和整洁;(2)凭据法,按照承包商提供的凭据进行计量支付,例如,建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付;(3)估价法,按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付,例如,为工程师提供办公设施和生活设施。为工程师提供用车,为工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目;(4)断面法,主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量;(5)图纸法,在工程量清单中,许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量,例如,混凝土构筑物的体积,钻孔桩的桩长等;(6)分解计量法,将一个项目根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付,这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间较长,影响承包商的资金流动等问题。参见教材P116。

【该题针对“单价合同的计量”知识点进行考核】

4、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是物价变化。根据调值公式,则有调值后的合同价款差额=1500×[(0.3+0.7×0.4×120%/100% +0.7×0.6×1)-1]=84(万元)。参见教材P122。

【该题针对“物价变化”知识点进行考核】

5、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是工程结算价款的计算。

P=P0(a0+a1×A/A0+a2×B/B0+a3×C/C0+a4×D/D0)

=200×[0.2+(1-0.2)×50%×(1+10%)+(1-0.2)×50%]

=208(万元)。参见教材P122。

【该题针对“物价变化”知识点进行考核】

6、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是施工索赔与现场签证。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。参见教材P127。

【该题针对“不可抗力”知识点进行考核】

7、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是工程结算价款的计算。工程结算款=50000×(1+15%)×600+[65000-50000×(1+15%)]×550=3862.5(万元)。参见教材P130。

【该题针对“工程变更价款的确定”知识点进行考核】

8、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是工程索赔中费用索赔的相关内容。由法律引起的索赔,如果在基准日期(投标截止日期前的28天)以后,由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更,导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本,业主应予补偿。参见教材P136。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

9、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是索赔内容。在FIDIC施工合同下,发包人未能提供现场,则承包商有权索赔工期、费用和利润。参见教材P138。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

10、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是业主向承包商索赔的内容。发包人不正当地中止工程而引起的索赔属于承包人向发包人的索赔。参见教材P139。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

11、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是费用索赔中的机械使用费索赔。由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的费用,窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算,如系承包人自有设备,一般按台班折算费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。参见教材P140。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

12、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。总费用法对发包人不利,因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素;承包人在投标报价时为竞争而压低报价,中标后通过索赔可以得到补偿。参见教材P142。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

13、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。在施工过程中发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品,则承包商有权索赔延长工期和费用的补偿,但不包括利润。参见教材P141。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

14、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。由于异常恶劣气候,导致承包商工期延长和成本上升,则承包商有权索赔工期,但不包括费用。参见教材P141。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

15、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法,这种方法的计算原则是,以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。参见教材P142。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

16、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是进度款。根据《计价规范》规定,发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内,根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书;发包人应在签发进度款支付证书后的14天内,按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。参见教材P152。

【该题针对“进度款”知识点进行考核】

17、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是竣工结算的程序。发包人委托工程咨询人核对竣工结算的,工程造价咨询人应在28天内核对完毕。参见教材P158。

【该题针对“竣工结算的程序”知识点进行考核】

18、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是预付款。工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式开工前预先支付给承包人的工程款,它是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源。参见教材P150。

【该题针对“预付款”知识点进行考核】

19、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是竣工结算与支付。发包人应在收到承包人提交竣工计算款支付申请后7天内予以核实,向承包商签发竣工计算支付证书。参见教材P160。

【该题针对“竣工结算款支付”知识点进行考核】

20、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资。参见教材P164。

【该题针对“赢得值法”知识点进行考核】

21、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是赢得值法。投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资。依题意根据公式,进度偏差=60-65=-5(万元)。参见教材P164。

【该题针对“赢得值法”知识点进行考核】

22、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是赢得值法。计算出投资绩效指数(CPI)=已完工作预算投资(3200×350)/已完工作实际投资(3200×360)=112/115.2=0.97,表示投资超支。同理,可以算出进度绩效指数(SPI)=已完工作预算投资(3200×350)/计划工作预算投资(3000×350)=112/105=1.07,表示进度提前。参见教材P165。

【该题针对“赢得值法”知识点进行考核】

23、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是偏差原因分析。属于业主原因的有:增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地。参见教材P169。

【该题针对“偏差原因分析”知识点进行考核】

24、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是单价合同的计量。这包括:(1)均摊法,对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量,例如,为监理工程师提供的宿舍、保养测量设备、保养气象记录设备、维护工地清洁和整洁;(2)凭据法,按照承包商提供的凭据进行计量支付,例如,建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付;(3)估价法,按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付,例如,为工程师提供办公设施和生活设施。为工程师提供用车,为工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目;(4)断面法,主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量;(5)图纸法,在工程量清单中,许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量,例如,混凝土构筑物的体积,钻孔桩的桩长等;(6)分解计量法,将一个项目根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付,这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间较长,影响承包商的资金流动等问题。参见教材P116。

【该题针对“单价合同的计量”知识点进行考核】

25、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。在FIDIC施工合同下,发包人终止合同,则承包商有权索赔费用、利润。参见教材P138。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

26、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是纠偏措施。纠偏的主要对象是发包人和设计原因造成的投资偏差。参见教材P169。

【该题针对“纠偏措施”知识点进行考核】

27、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。不可抗力造成的损失是各自承担各自的损失。可以索赔的费用为:16+4=20万元。参见教材P137。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

28、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是物价变化。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整。参见教材P123。

【该题针对“物价变化”知识点进行考核】

29、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是物价变化。P=60000×[0.3+0.7×(0.2×110/100+0.4×95/100+0.4×103/100)]=60504元。参见教材P122。

【该题针对“物价变化”知识点进行考核】

30、【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是工程量偏差。360÷300=1.2,偏差为20%,300×(1+0.15)=345元,由于360大于345,该项目变更后的单价应调整为345。S=1.15×1000×360+(1200-1.15×1000)×345=431250元。参见教材P120。

【该题针对“工程量偏差”知识点进行考核】

31、【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是法律法规变化。法律法规变化时,因承包人原因导致工期延误的,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。参见教材118。

【该题针对“法律法规变化”知识点进行考核】

32、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是单价合同的计量。监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。参见教材P115。

【该题针对“单价合同的计量”知识点进行考核】

相关推荐:2019年监理工程师《投资控制》章节习题汇总

二、多项选择题

1、【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是竣工结算的审查。竣工结算要有严格的审查,一般从以下几方面入手:(1)核对合同条款;(2)检查隐蔽验收记录;(3)落实设计变更签证;(4)按图核实工程量;(5)执行定额单价;(6)防止各种计算误差。参见教材P159。

【该题针对“竣工结算的审查”知识点进行考核】

2、【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是资金使用计划的编制。建设工程施工阶段投资控制时,根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以划分为按子项目分解、按投资构成分解、按时间分解三种类型。参见教材P109。

【该题针对“资金使用计划的编制”知识点进行考核】

3、【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是工程计量依据。计量依据一般有质量合格证书、工程量清单前言、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。也就是说,计量时必须以这些资料为依据。参见教材P114。

【该题针对“工程计量的依据”知识点进行考核】

4、【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查的是单价合同的计量。工程师一般只对以下三方面的工程项目进行计量:(1)工程量清单中的全部项目;(2)合同文件中规定的项目;(3)工程变更项目。参见教材P115。

【该题针对“单价合同的计量”知识点进行考核】

5、【正确答案】BDE

【答案解析】本题考查的是合同价款应当调整的事项及调整程序。结合工程建设合同的实践经验和建筑市场的交易习惯,对所有涉及合同价款调整、变动的因素或其范围进行了归并,主要包括五大类:(1)是法规变化类(法律法规变化);(2)是工程变更类(工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计入工);(3)是物价变化(物价变化、暂估价);(4)是工程索赔类(不可抗力、提前竣工、索赔等);(5)是其他类(现场签证等)。参见教材P117。

【该题针对“合同价款应当调整的事项及调整程序”知识点进行考核】

6、【正确答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是计日工。采用计日工计价的任何一项变更工作,在该项变更的实施过程中,承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核:(1)工作名称、内容和数量;(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;(3)投入该工作的材料名称、级别和数量;(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;(5)发包人要求提交的其他资料和凭证。参见教材P121。

【该题针对“计日工”知识点进行考核】

7、【正确答案】BD

【答案解析】本题考查的是物价变化。对照《计价规范》的有关规定,选项B的错误在于,承包人原因造成的工期延误,确实选择对其不利的价格,但仅针对承包人的采购部分,不包括发包人供应的部分(并非所有的材料、工程设备)。选项D的错误在于,投标报价中的材料单价低于基准单价,施工期间材料单价涨幅(以基准单价为基础)超过合同约定的风险幅度值,或者材料单价跌幅(以投标报价为基础)超过风险幅度值,其超过部分按实调整(并非完全采用一个计算基础)。参见教材P121~123。

【该题针对“物价变化”知识点进行考核】

8、【正确答案】ADE

【答案解析】本题考查的是不可抗力。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,双方应按照“各自损失,各自承担”的原则进行处理。在备选答案中,B、C属于承包人应承担的损失,发包人不予负担。参见教材P126~127。

【该题针对“不可抗力”知识点进行考核】

9、【正确答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是工程变更处理程序。承包人提出工程变更的情形有:(1)是图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷无法施工;(2)是图纸不便施工,变更后更经济、方便;(3)是采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要;(4)是承包人考虑自身利益,为费用索赔提出工程变更。参见教材P129。

【该题针对“工程变更处理程序”知识点进行考核】

10、【正确答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是工程变更价款的确定方法。(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;(2)已标价工程量清单中没有适用,但有类似于变更工程项目的,可在合同范围内参照类似项目的单价;(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的,由承包人提出的单价,报发包人确认后调整;(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息缺价的,由承包人提出单价,报发包人确认后调整。参见教材P130。

【该题针对“工程变更价款的确定方法”知识点进行考核】

11、【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。承包人提出工期索赔,通常是由于下述原因:(1)合同文件的内容出错或相互矛盾;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包人要求的图纸和指示;(3)有关放线的资料不准;(4)不利的自然条件;(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物;(6)额外的样本与试验;(7)发包人和监理工程师命令暂停工程;(8)发包人未能按时提供现场;(9)发包人违约;(10)业主风险;(11)不可抗力。参见教材P134。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

12、【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。法规改变和暂停施工只能索赔工期和费用,不能索赔利润。参见教材P138。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

13、【正确答案】AC

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。BD可以索赔工期和费用、利润;E可以索赔工期、费用。参见教材P138。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

14、【正确答案】AE

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。在备选答案中,A、E属于承包商向业主索赔的常见内容。顺便说明,在工期延误索赔中,确定误期损害赔偿费时,需要考虑业主盈利损失、贷款利息增加、工程拖期带来的附加监理费,以及由于工程拖期继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费等4个方面的因素。参见教材P139~140。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

15、【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是索赔的主要类型。施工合同中的误期损害赔偿,通常是由发包人在招标文件中确定的,发包人在确定误期赔偿费的标准时,一般应考虑以下因素:(1)发包人盈利损失;(2)由于工程拖期而引起的贷款利息增加;(3)工程拖期带来的附加监理费;(4)由于工程拖期不能使用,继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费。参见教材P139。

【该题针对“索赔的主要类型”知识点进行考核】

16、【正确答案】AC

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用(包括人工费、材料费、机械费),一定是非承包人责任+额外或超支部分。在备选答案中,A(特殊恶劣气候导致的人员窝工费)只索赔工期。参见教材P140。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

17、【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。索赔费用的计算方法有:实际费用法;总费用法;修正的总费用法。参见教材P142。

【该题针对“索赔费用的计算”知识点进行考核】

18、【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是现场签证。现场签证的范围包括:(1)适用于施工合同范围以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。参见教材P147。

【该题针对“现场签证”知识点进行考核】

19、【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是进度款。支付申请应包括的内容:(1)累计已完成的合同价款;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)本周期合计完成的合同价款;(4)本周期合计应扣减的金额。参见教材P152。

【该题针对“进度款”知识点进行考核】

20、【正确答案】BCE

【答案解析】本题考查的是竣工结算编制。工程竣工结算应根据下列依据编制和复核:(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013;(2)工程合同;(3)发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款;(4)发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款;(5)建设工程设计文件及相关资料;(6)投标文件;(7)其他依据。参见教材P157。

【该题针对“竣工结算编制”知识点进行考核】

21、【正确答案】DE

【答案解析】本题考查的是竣工结算编制。选项D的正确说法是暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归发包人;选项E的正确说法是现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算。参见教材P158。

【该题针对“竣工结算编制”知识点进行考核】

22、【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是偏差原因分析。投资偏差的原因中属于业主原因的有:增加内容;投资规划不当;组织不落实;建设手续不全;协调不佳;未及时提供场地。参见教材P169。

【该题针对“偏差原因分析”知识点进行考核】

23、【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是资金使用计划的编制。按子项目分解得到的资金使用计划表内容一般包括:(1)工程分项编码;(2)工程内容;(3)计量单位;(4)工程数量;(5)计划综合单价;(6)本分项总计。参见教材P112。

【该题针对“资金使用计划的编制”知识点进行考核】

以上就是小编整理的2019年监理工程师《投资控制》第五章习题,现阶段是需要大家多做题来检验自己的学习效果,哪里薄弱就有针对性的复习。如果想要更多练习题,可点击下方按钮免费下载包括模拟题在内的备考资料。

监理工程师备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:yangman

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

监理工程师资格查询

监理工程师历年真题下载 更多

监理工程师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部