当前位置: 首页 > 二级建造师 > 二级建造师历年试题 > 二级建造师考试《工程法规》历年真题精选:建设工程合同制度

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选:建设工程合同制度

更新时间:2020-06-23 11:01:59 来源:环球网校 浏览294收藏117

二级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2020年二级建造师备考的怎么样了?备考中做些历年真题是非常有必要的,可以从真题中清楚的分析出考试的重点在哪里,因此环球网校小编整理了二级建造师考试《工程法规》历年真题精选:建设工程合同制度,希望大家通过做题掌握二建工程法规考点。

推荐阅读:二级建造师考试《工程法规》历年真题精选汇总

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选:建设工程合同制度

1.某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担( )。(2014.8)

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

【答案】B

【解析】供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。

2.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的,施工企业与使用本企业名义施工的单位承担( )。(2014.10)

A.按份责任

B.补充责任

C.连带责任

D.公平责任

【答案】C

【解析】对因该项目承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

3.发包人发生以下情形,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同,人民法院应予支持的是( )。(2014.17)

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B.拖欠垫资利息

C.施工现场安装摄像设备全程监控

D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

【答案】A

【解析】发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。

4.根据《合同法》,应当采用书面形式的合同是( )。(2014.19)

A.设备租赁合同

B.建设工程合同

C.承揽合同

D.货物买卖合同

【答案】B

【解析】《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。

5.下列变更中,属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是( )。(2014.33)

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】A

【解析】有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对合同的实质性变更。采购数量变更属于合同实质内容的变更,需要经合同当事人双方协商一致。合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

6.关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)以下说法正确的是( )。(2014.45)

A.当事人必须采用示范文本

B.采用示范文本是合同成立的前提

C.供当事人订立合同时参考

D.不采用示范文本,合同无效

【答案】C

【解析】合同示范文本对当事人订立合同起参考作用,但不要求当事人必须采用合同示范文本,即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性、但无法律强制性,为非强制性使用文本。

7.关于施工合同特征的说法,错误的是( )。(2014.46)

A.施工合同是双务合同

B.施工合同是要式合同

C.施工合同客体是工程

D.施工合同是有偿合同

【答案】C

【解析】合同的客体根据合同签订的内容来确定,可以是工程项目本身,也可以是劳务服务。而施工合同的客体则是施工行为,此题选用排除法也可以做,根据施工合同特征可以确定施工合同属于双务合同、要式合同、诺成合同、有偿合同。

8.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分价款不能协商一致的,可以参照( )建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。(2014.50)

A.签约时的签约地

B.履约时的签约地

C.履约时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】D

【解析】因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。这个当地指的就是建设工程所在地。

9.下列责任中,属于违约责任的承担方式的有( )。(2014.65)

A.定金

B.罚金

C.违约金

D.罚款

E.消除危险

【答案】AC

【解析】承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金(合同中约定的)等。

10.合同未约定违约责任,当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有( )。(2014.66)

A.赔礼道歉

B.继续履行

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.支付违约金

【答案】BCD

【解析】承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金(合同中约定的)等。本题未约定违约责任,所以支付违约金不可选。

11.关于合同成立时间的说法,正确的有( )。(2014.68)

A.合同书自双方签字时成立

B.双方意思表示一致合同即成立

C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立

E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

【答案】ABCE

【解析】超纲题。A选项正确,《合同法》第三十二条,当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

12.下列建设工程合同中,属于无效合同的有( )。(2014.69)

A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D.分包单位胁迫施工企业订立的合同

E.建设单位为逃税而订立的施工合同

【答案】ABE

【解析】应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定),认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定,承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。C、D项属于可撤销合同。

13.下列合同中,属于可变更、可撤销合同的有( )。(2014.79)

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

【答案】DE

【解析】因重大误解订立的,在订立合同时显示公平的,一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

14.关于合同示范文本的说法,正确的是( )。(2015.34)

A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

B.示范文本为强制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

【参考答案】A

【解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本,一些当事人签订的合同不规范,条款不完备,漏洞较多,将给合同履行带来很大困难,不仅影响合同履约率,还导致合同纠纷增多,解决纠纷的难度增大。

15.下列合同各项内容中,不属于合同主要条款的是( )。(2015.39)

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式

D.当事人的名称

【参考答案】B

【解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。

16.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供应商支付( )万元。(2015.43)

A.13

B.9

C.8

D.5

【参考答案】B

【解析】本题考查的是承担违约责任的种类。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。所以施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一,双倍定金是8万元,违约金加返还定金是9万元,故最大限度维护自身利益可以要求供应商支付9万元。

17.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为( )。(2015.57)

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【参考答案】C

【解析】本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

18.根据《合同法》应当采用书面形式的合同有( )。(2015.62)

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

【参考答案】ACE

【解析】本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。

19.根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。(2015.63)

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

【参考答案】ACDE

【解析】本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。

20.根据《合同法》,合同权利义务终止的情形有( )。(2015.64)

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

【参考答案】BCE

【解析】本题考查的是合同的终止。《合同法》规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

21.关于无效合同的说法,正确的有( )。(2015.66)

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

【参考答案】BDE

【解析】本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。

22.根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有( )。(2015.73)

A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误

B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误

C.地震导致已完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加

D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误

【参考答案】CD

【解析】本题考查的是违约责任的免除。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

23.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由( )三部分组成。(2016.21)

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专有条件

C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】C

【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》,由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。

【考点】建设工程合同示范文本的性质与作用

24.关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是( )。(2016.24)

A.合同变更内容约定不明确,推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

【答案】A

【解析】合同变更的范围广于工程变更,B选项错误;合同变更须遵循法定的程序,法律、行政法规规变更合同事项应当办理批准、登记手续的,应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序,即使当事人已协议变更了合同,其变更内容也不发生法律效力。C选项错误;合同变更不能单方进行,必须双方协商一致。D选项错误。

【考点】合同的履行、变更、转让、撤销和终止

25.建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明,则应付款时间为( )。(2016.28)

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的,工程款价也未结算的,为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日

【答案】C

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之曰;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

【考点】工程价款的支付

26.关于合同形式的说法,正确的是( )。(2016.32)

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的,合同无效

【答案】B

【解析】书面形式合同的内容明确,有据可查,对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点,但缺乏凭证。一旦发生争议,难以取证,不易分清责任。其他形式合同,可以根据当事人行为或特定形式推定合同的成立,也可以称之为默示合同。《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。

【考点】建设工程合同的法定形式和内容

27.关于垫资的说法,正确的是( )。(2016.43)

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息

D.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

【考点】工程价款的支付

28.下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是( )。(2016.49)

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定),认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

【考点】无效合同和效力待定合同的规定

29.建设工程施工合同中,承包人的主要义务有( )。(2016.71)

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.及时验收隐蔽工程

C.提供必要的施工条件

D.交付竣工验收合格的建设工程

E.无偿修理质量不合格的建设工程

【答案】ADE

【解析】承包人的主要义务:1、不得转包和违法分包工程;2,自行完成建设工程主体结构施工;3、接受发包人有关检查;4、交付竣工验收合格的建设工程;5、建设工程质量不符合约定的无偿修理。

【考点】建设工程施工合同的法定形式和内容

30.在建设工程施工合同中,承担违约责任的种类有( )。(2016.74)

A.滞纳金

B.继续履行

C.罚款

D.采取补救措施

E.赔偿精神损失

【答案】BD

【解析】合同当事人违反合同义务,承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

【考点】违约责任及违约责任的免除

31.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满,甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是( )。(2017.10)

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元

【答案】B

【解析】本题考查的是违约金和定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返还定金并支付违约金,以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑,应当选择返还定金并支付违约金,6+4=10万。

32.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。(2017.16)

A.承包人的优先受偿权优于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】A

【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定,1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依据《合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权。B错误,优先受偿权:全款购房者>大部分款项购房者>承包人工程款>抵押权。C错误,建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。D错误,承包人行使优先权的期限为6个月。

33.关于施工合同解除的说法,正确的是( )。(2017.23)

A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除

【答案】B

【解析】本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;②合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;③已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同,应予支持:①未按约定支付工程价款的;②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;③不履行合同约定的协助义务的。

34.关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是( )。(2017.29)

A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担

D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】A

【解析】考查赔偿损失限制。选项B,守约方没有采取措施防止损失扩大,那么扩大的损失自身承担;选项C,当事人因为采取措施防止损失扩大的费用,可以向违约方提出索赔;选项D,不论是否收到通知,守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。

35.2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是( )。(2017.44)

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任

【答案】C

【解析】债权转让应当通知债务人,未经通知对债务人不发生效力。

36.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。(2017.46)

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

【答案】A

【解析】以欺诈胁迫手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同属于可撤销合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

37.关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是( )。(2017.51)

A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持

B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持

C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持

D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持

【答案】A

【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

38.下列建设工程施工合同中,属于无效的有( )。(2017.66)

A.承包人对工程内容有重大误解订立的

B.承包人胁迫发包人订立的

C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

D.建设工程必须进行招标而未招标订立的

E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

【答案】CDE

【解析】本题考查的是建设工程施工合同无效的情形。建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定),认定无效:①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

39.下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有( )。(2017.68)

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.支付违约金

【答案】ACE

【解析】本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务,承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

40.施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。(2018.16)

A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误

C.施工企业的设备损坏,导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误

【答案】A

【解析】《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

41.关于合同形式的说法,正确的是( )。(2018.27)

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

【答案】D

【解析】合同形式分为口头形式、书面形式和其他形式。法律规定应当采用书面形式的,才必须采用书面形式。

42.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。(2018.30)

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

【答案】C

【解析】《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:(1)-方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

【考点来源】2Z204014无效合同的类型

43.根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是( )。(2018.41)

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【解析】债权的转让,自转让通知到达债务人时生效;债务的转让,经债权人同意时生效。

44.关于施工合同变更的说法,正确的是( )。(2018.43)

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】B

【解析】A错误,合同依法需要办理批准、登记手续的,才办理相应手续;C错误,工程变更不一定导致合同的变更;D错误,合同中任何内容的变更都须经双方当事人协商一致。

45.施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。(2018.46)

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

46.设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。(2018.60)

A.16

B.5

C.8

D.13

【答案】A

【解析】当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。

47.下列施工合同中,属于无效合同的有( )。(2018.63)

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D施工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

【答案】ABCD

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定),认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定,承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

【考点来源】2Z204014施工合同无效的法定情形

48.施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有( )。(2018.69)

A.工程已实际交付的,为交付之日

B.工程未交付的,为提交竣工结算文件之日

C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日

D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日

【答案】ABE

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

【考点来源】2Z204012欠付工程款的利息支付

49.关于效力待定合同的说法,正确的是( )。(2019.8)

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同,无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

【答案】C

【解析】本题考查的是效力待定合同。A错误,善意相对人只有撤销的权利没有追认的权利,权利人才有追认的权利;B错误,效力待定合同在被追认前,善意相对人有撤销的权利而非权利人。D错误,效力待定合同的撤销应当以通知的方式作出。

50.某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告,发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件,发包人迟迟未予结算;6月1日,承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为( )。(2019.13)

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日

【答案】A

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

51.施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中,可以得到支持的是( )。(2019.14)

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】A

【解析】B错误,继续履行不能与解除合同并存。C错误,支付违约金与双倍返还定金不能同时并用,只能二选其一。D错误,合同无效,违约条款相应无效。

52.关于可撤销合同撤销权的说法,正确的是( )。(2019.25)

A.因欺诈致使对方意思不真实,构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

【答案】A

【解析】选项B错误,合同的撤销是使已经生效的合同归于无效。C错误,可撤销合同行使撤销权应当向人民法院或者仲裁机构申请。D错误,当事人可以放弃行使撤销权,撤销权消灭。

53.合同债权人免除对方的债务,可以导致合同( )。(2019.26)

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

【答案】D

【解析】有下列情形之一的,合同的权利义务终止:(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)权利人免除债务;(6)债权债务同归于一人。

54.合同权利转让未通知债务人,则( )。(2019.33)

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

【答案】B

【解析】债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。

55.在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则( )。(2019.41)

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

【答案】B

【解析】当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。

56.最高额抵押的主合同债权不得转让,这属于( )。(2019.59)

A.法律规定不得转让

B.因未办理相应手续而不发生法律效力

C.从权利随同主权利转让

D.抗辩权的行使

【答案】A

【解析】《合同法》规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:(一)根据合同性质不得转让;(二)按照当事人约定不得转让;(三)依照法律规定不得转让。其中最高额抵押的主合同债权不得转让是属于依照法律规定不得转让的规定。

57.关于合同解除的说法,正确的有( )。(2019.70)

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月

C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为

【答案】BCE

【解析】A错误,合同的解除适用于合法有效的合同,而无效合同、可撤销合同不发生合同解除;D错误,合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭。自始消灭是指合同的解除具有溯及力。回归到合同订立之前的初始状态。合同解除使合同关系向将来消灭,是指在某些特殊情况下,合同解除以后不再具有效力,但之前的效力还是存在的。

以上就是小编整理的二级建造师《工程法规》历年真题精选汇总,2020年各省市二建报名陆续进行中,如果想及时了解2020年二级建造师考试报名时间、考试时间等,可以 免费预约短信提醒,预约成功之后,您将会及时准确地接收到相关的考试信息通知!

二级建造师备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

二级建造师资格查询

二级建造师历年真题下载 更多

二级建造师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部