2018年二级建造师《工程法规》每日一练及答案解析(1月10日)
浏览
收藏
【摘要】2018年二级建造师《工程法规》每日一练及答案解析(1月10日)。为五月最后考试拼搏，稳做王者看谁与争锋?新习题小编已经为大家整理好，每日练一练，夯实基础，提升能力。本资料为环球老师教研团队总结得出，希望能帮到大家。
往期回顾：2018年二级建造师《各科目》每日一练及答案解析汇总(1月9日)
2018年二级建造师《工程法规》每日一练及答案解析(1月10日)
1.【多选】施工单位与建设单位对付款时间约定不明，后产生争议，下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E:建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
2.【多选】甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为( )。
A.2015年4月5日
B.2015年4月12日
C.2015年4月20日
D.2015年5月10日
E:2015年5月20日
3.【单选】甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应 ( )。
A.对该诉讼请求予以支持
B.对该诉讼请求不予支持
C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
《二级建造师-法规 每日一练》答案
1.正确答案：A,B,C
参考解析：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
2.正确答案：B,C,D,E
参考解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。在该案例中，竣工日期应为施工单位第一次提交竣工验收报告算起。
3.正确答案：C
参考解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求利息支付的，不予支持。
【小编提示】：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》每日一练及答案解析(1月10日)。更多二级建造师考试相关资料请继续关注环球网校二级建造师频道。
编辑推荐：
精品课程套餐推荐：
| 2018二建全程班 优惠价：680元/科，全科1680元 | |
| 基础阶段：备考指导班+考点精讲班+1V1直播基础班 强化阶段：模考点题班（3套模考卷）+必做200题+1V1直播冲刺班 冲刺阶段：真题解析班+直播密训班 |
|
| 套餐服务：24小时内答疑+考试时间节点短信提醒 支持课程讲义/视频下载+支持APP、IPAD做题听课 |
|
| 套餐资料：题库+内部考点精品教辅、历年真题及模拟试卷、案例专项资料 建造师备考白皮书(包邮) |
|
| 套餐保障：考试不过，第二年免费重学 | |
 |
 |
最新资讯
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《水利水电》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《公路实务》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《机电实务》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《市政实务》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《建筑实务》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《工程法规》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《施工管理》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考前冲刺：二级建造师《水利水电》万人模考真题及答案解析（三）2024-05-15
- 2024二级建造师考试冲刺模拟卷：万人模考及答案解析（三）2024-05-14
- 2024环球网校二级建造师《水利水电》万人模考及答案解析完整版2024-03-19
打卡人数
