2014年二级建造师考试答疑解惑8

更新时间：2013-12-02 16:17:22 来源：|0

浏览

二级建造师报名、考试、查分时间免费短信提醒

地区

获取验证立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚，换张图片

免费获取短信验证码

摘要二级建造师专业工程管理与实务公路工程

　　【学员问题】：发包人未在期限内支付结算款应承担何种责任?

　　【解答】根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　【学员问题】：因发包人的哪些行为承包人可以要求赔偿损失?

　　【解答】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

关注：

　　成绩查询>>2013年各省市二级建造师考试成绩查询专题

　　考试真题>>2013年各科考试真题汇总专题

　　合格标准>>2013年各省二级建造师考试合格标准

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校二级建造师频道及论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年二级建造师考试VIP套餐

　　二级建造师多媒体万题库

二建QQ群欢迎你的加入：29316742

编辑推荐